下面是小编为大家整理的2022年度退场协议(范本)【完整版】,供大家参考。希望对大家写作有帮助!
退场协议(范本)4篇
第1篇: 退场协议(范本)
香榭丽舍物业交接协议
甲方：长葛鑫苑物业管理有限公司
乙方：长葛市鸿园物业管理有限公司
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经香榭丽舍开发单位长葛市鸿安房地产开发有限公司（大业主）认可并协调甲、乙双方，特制定以下协议： 一、长葛市香榭丽舍的物业服务合同到期，甲方不再与开发单位续约且同时终止 年 月签定的物业服务合同。
甲方于 年 月 日 点 分 退场撤出香榭丽舍小区。甲方移交物业管理权给乙方，并承诺按照物业管理相关法律法规将资料、设备、财物、收缴明细、物业管理用房等相关设施物品及人员进行移交。
二、 年 月 日前部分业主所欠的物业管理费、公摊水电费等欠费费用、装修押金等全部移交乙方进行收缴与支付。（详见双方签字的附件表格）
三、 甲方在 年 月 日 全面配合乙方对小区进行全面检查，按规定办理交接手续。
四、经香榭丽舍开发单位河南省长葛市鸿安房地产开发有限公司（大业主）认可甲方自 年 月 日至 年 月 日投入到香榭丽舍的所有办公物资及设备包括但不限于：物业服务中心的装修装饰、电脑、打印机、物业服务软件、监控设备、维修工具、设备备件以及所有前期物业开办费用等折合人民币：¥103551元，由乙方支付后，使用权和所有权归乙方所有。
五、乙方责任
甲方在香榭丽舍所有物业公司在职员工，乙方必须全员接收为乙方员工，甲方于 年 月 日解除与员工的劳动关系，乙方于 年 月 日与员工确立劳动关系，承认员工工资及福利不变，所有移交员工的工资及福利从 年 月 日起由乙方发放。
六、由甲方提供移交清单，设施设备按现场实物移交，双方签字确认。
七、双方责任 甲方确保所提供的各项数据、资料、合同真实可靠，包括但不限于应收未收、应付未付等财务数据，不得隐瞒。 自 年 月 日起，相关物业管理责任由乙方承担。甲、乙双方如有单方违约，则由违约方向对方赔偿其经济损失。
乙方只对目前小区现状进行接管，未通过竣工验收和未完成的包括但不限于：设施设备、土建工程、质量保修、消防设施设备、监控、门禁、充电桩、停车系统、标识标牌等，应由其责任部门完善并通过验收后，乙方方可进行接管。
八、未尽事宜，由双方协商解决，由此形成的补充协议与本协议具有同等法律效力。
凡因本协议或与本协议有关的一切争议，双方应通过协商解决，无法通过协商解决的，任何一方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
九、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。
甲方（签章）：
乙方（签章）：
年 月 日 年 月 日
长葛市鸿安房地产开发有限公司
年 月 日
第2篇: 退场协议(范本)
劳务人员退场协议书
甲方：中铁十六局集团有限公司厦沙公路安溪段A2项目部
乙方：
(身份证号：
)
甲乙双方本着平等自愿的原则，共同协商决定乙方于20 年月 日自愿退场，并签订如下协议：
1、乙方在工作期间的工资已结算清楚并已由本人全部领取，与中铁十六局集团有限公司厦沙公路安溪段A2项目部之间不存在任何债权和债务关系；
2、乙方与中铁十六局集团有限公司厦沙公路安溪段A2项目部的其他手续已办理完毕，无任何遗留问题；
3、乙方自 年 月 日离场后，途中请注意个人安全，从即日起该同志已和中铁十六局集团有限公司厦沙公路安溪段A2项目部无任何关系，凡因其个人行为造成的一切责任和问题均与中铁十六局集团有限公司厦沙公路安溪段A2项目部无关。
本协议一式两份，自签订之日起生效。
甲方经办人（签字）：
年 月 日
乙方退出人（签字）：
年 月 日
第3篇: 退场协议(范本)
退场协议（范本）甲方：
乙方：
甲乙双方自愿组合，于 年 月 日签订了 建筑安
装工程联营施工合同，为防止今后可能出现的合作纠纷，影响合同正常履行，经双方协商一致，就违约事项处理达成如下协议，以资信守。
第一章总则
第二章
第一条 合同履约过程中,如出现本协议任意一项须解除合同违约的事项，本退场协议即刻生效。
第二条
第三条 非责任方提前28天通知对方解除合同，并将一份《解除合同通知书》副本呈交给监理后，即有权行使解除合同的权利，另一方不得有异议。
第四条
第五条 收到一方发出的解除合同通知后，双方需友好协商的解决清算、退场事宜，对双方争议协商未果部分，可通过委托合同管理部门调解、第三方仲裁或诉讼解决，委托第三方或诉讼所产生的费用由责任方承担。
第六条
第七条 双方同意按本协明确的合同价款清算原则及甲方、乙方、监理、接手承包单位四方确认的现场工程量清单为基础计算的工程总价款作为乙方退场费用。
第八条
第九条 除本协议约定的甲方应支付乙方的退场款项外，甲方不再向乙方支付任何款项，双方对总包合同履行及终止不存在争议，任何一方均不向对方主张任何赔偿、补偿及其他责任。
第一十条
第三章须解除合同违约事项
第四章
第六条 工期违约
1、甲乙双方合同签订后一周内，乙方项目经理及主要施工管理人员须进驻现场，超过
15天未进场，甲方有权解除合同。
2、非甲方原因工期滞后2个月或连续三月工期不正常，甲方有权解除合同。
3、乙方逾期履行第二部分合同条款中，附录C中任一工程节点超过30日，甲方有权单
方解除合同（附录C：基坑支护工程、地下室土石方工程及桩基础工程完成;±0.00工程完成; 1/2结构层顶板钢筋混凝土工程完成; 结构封顶完成; 室内初装修工程完成;f室内精装修施工样板段完成(自顶层往下五层完成); 厨房、卫生间精装修（五金卫浴除外）完成; 工程竣备验收完成（毛坯竣备精装修交楼）。
第七条 质量违约
1、附录C中付节点及交楼分户节点验收，复检超过三次或乙方拒不整改，甲方有权终止合同（附录C：基坑支护工程、地下室土石方工程及桩基础工程完成;±0.00工程完成; 1/2结构层顶板钢筋混凝土工程完成; 结构封顶完成; 室内初装修工程完成;f室内精装修施工样板段完成(自顶层往下五层完成); 厨房、卫生间精装修（五金卫浴除外）完成; 工程竣备验收完成（毛坯竣备精装修交楼）；
2、竣工验收如未能一次验收通过，再次整改后（违约次数超过两次），经复验仍不合格的，甲方有权解除合同。
第八条 其它违约
1、乙方未经甲方书面同意，将承包范围的工程转包或将承包工程的任何部分分包，
甲方有权解除合同；
2、乙方预算对数不能超过三次，超过三次，甲方有权解除合同；
3、乙方未按合同的规定办理完成有关工程验收合格证并交给建设方或逾期办理时影
响甲方办理竣工备案手续，逾期超过15天，甲方有权解除合同；
4、合同约定的应付款时间期满之后3个月之内，未能向乙方支付应支付的款额，乙方有权选择解除合同；
5、甲方破产或无力偿还债务或作为一家公司宣告停业清理，但此清理不是出于重组、重建或合并之目的，乙方有权选择解除合同；
6、因甲方的原因暂停工时间大于六个月，乙方可作终止合同的选择；
7、乙方违约金累计超过合同预算总金额5%时，甲方有权解除合同；
8、乙方与甲方工作人员串通进行假签证、 如在合同履行过程中被发现，甲方有权单方解除合同；
第三章 退场工程价款清算及支付
第九条 退场合同清算价款计算原则
1、实体该工程按照乙方完成的实际工程量，经甲方、乙方及监理、接手承包单位四方确认，按合同约定计价原则计算工程价款。
2、非实体乙方投入的财产（已投入机械设备、已进场未施工材料费设备、临设）由
乙方自行采取退场或转让新接承包单位，如有需求，甲方无条件配合。
3、乙方与第三方的债务，由乙方自行负责清偿，甲方不承担任何责任。
第十条 退场工程价款清算范围
1、乙方已完成合同内外工程量总产值（包括实体费用、措施费用、变更费用、洽商签证费用、扰民费用、利息、规费、利润、税金等一切乙方为完成本工程所发生的所有相关费用）；
2、乙方承担在施工中违规、违章处罚金；
3、乙方承担已完成的工程量5%的质保金；
4、乙方承担已完成的工程量风险抵押金；
5、由乙方承担甲方代缴的费用；
6、甲方已付进度款；
7、综上所述乙方应得已完工程工程款金额扣除违规处罚金 、保质金、工程量风险抵押金、甲方代缴费用、已付款，剩余工程款即为乙方应得已完工程清退总价款。
8、工程质保金、风险抵押金到工程竣工交验运行合格后，业主退还施工方后按实际金额退还给乙方。
第十一条 清退工程价款支付
第一阶段 支付退场费用的总额的70%
1、协议签订生效后30 天支付；
2、要求此费用用于发放工人工资、乙方现场管理人员工资，甲方不接收的机械设
备退场。甲方支付后三天内，乙方施工工人、管理人员、不接收的机械设备退场必须退场。
第二阶段 支付退场费用总额的20%
支付条件：
1、施工工人工资已发放，工人、乙方管理人员（除不多于3人的交接人员）、机械设备已退场，乙方已提供工人工作发放书面证明。
2、甲乙双方按协商依据中所列项目清单内容，现场清点、交接完毕，并已书面确认。
3、工程资料已移交，已配合甲方完成后续总包单位变更工作,包括标办备案合同解除协议签订。
第三阶段 支付退场费用总额尾款
支付条件：
1、第二阶段付款后起三个月内支付
2、确认乙方无涉及本工程外债务；
3、乙方收到甲方工程款后2日内，乙方现场清人并退场，甲方指定单位进场；
4、 后续总包单位的招投标手续、后续总包合同备案、新施工许可证资料准备办理时如有需要，乙方全力配合。
第四章项目施工现场及资料交接
第五章
第十二条 施工现场交接
1、乙方在本协议生效后7天内，与甲方及甲方指定单位完成现场工程实体交接工作。
2、乙方收到甲方第一阶段付款后2日内，须将现场各种临时设施（不含围墙及大门）、机械设备、施工用料清理出场外；
逾期未运离的，上述施工机械设备及未使用材料等即归甲方所有。
3、乙方在协议生效后10天内前完成现场各种建筑废料、生活垃圾清理干净，清出场外。
4、 甲方、乙方、监理公司及甲方指定单位在协议生效后12天内四方办理《施工现场移交单》。
5、
第十三条 工程资料交接
1、乙方整理完善相关工程资料协议生效后15天内将施工期间按国家有关规定所形成的工程资料，移交甲方及甲方指定单位，工程资料按“工程项目移交清单”约定，（见附件）。
2、甲方、乙方、监理公司以及甲方指定接受单位协议生效后16天内同期审核完毕，四方办理《工程资料移交单》确认手续，所缺资料乙方必须在审核日内随时提供。
第五章 双方权利与义务
第十四条 甲方义务
1、在本协议约定时间内对乙方移交工作进行接受；
2、
3、按约定进行工程款的支付。
4、
5、提供《施工现场移交单》、解除协议备案表、备案合同解除协议格式。
6、
第十五条 乙方义务
1、移交、退场前乙方仍照常履行合同职责。
2、
3、在约定的时间内，完成施工场地、工程资料、周边关系、前期手续等的移交；
4、
5、乙方就总包合同的履行与供应商、劳务公司等签订的未履行完毕的合约，由乙
6、
方自行解除，由此引起的相关纠纷及赔偿事宜亦由乙方自行处理与承担，与甲方无关，造成甲方损失的，应赔偿甲方的全部损失。
7、自乙方开工至退场之日期间，所发生的扰民、政府行政处罚、专利使用等遗留
8、
问题，乙方应处理完毕，避免甲方及项目工程其它协作单位因乙方原因遭受损失。如因乙方原因而导致的损失，甲方不予以承担，由乙方承担一切责任。
9、如果乙方撤场后，甲方有需要乙方配合的事项，并且该事项确属政府文件规定
10、
范围内，乙方应于5个工作日内完成配合文件的签字盖章。
11、按“项目工程资料移交清单”提供资料。
12、
13、乙方在办理退场过程中应严格遵守安全规章制度，如产生安全事故的，应由
14、
方自行承担全部责任。
第六章 违约责任
第十六条 乙方应在收到甲方第一阶段付款后2日内未全部退场，每延迟一日，乙方违约按同期贷款利息处罚；
第十七条 甲方工程款未按时支付，每延迟一日，按同期贷款利息给予乙方补偿。
第十八条 乙方违反本协议约定，延期清点移交产物、资料或退场等，造成甲方无法付款，其责任由乙方承担、每延迟一日应向甲方支付5000元违约金（不足一天按一日天计）。
第十九条 自乙方应撤场之日起，甲方有权将剩余工程量交其他施工单位完成，如因乙方原因，导致其他施工单位不能及时进场，乙方应赔偿甲方由此造成的所有损失。
第二十条 总包合同的终止并不免除乙方对已完成工程发生严重质量事故的相关责任。
第七章 协议生效
第二十一条 本协议做主合同的副合同与主合同具有同等法律效力，本协议与主合同有矛盾的以本协议为准，本协议未明事项按主合同执行，本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，自双方签字、盖章及之日起生效。
附件1：乙方已完工程量清单 （按具体项目填写另附）
附件2：乙方投入财产状情况清单（按具体项目填写另附）
附件3：工程资料移交清单（按具体项目填写另附）
附件4：退场工程结算清单（另附）
甲方: (公章)
法定代表人：
(或授权签约人)：
乙方: (公章)
法定代表人：
(或授权签约人)：
签约时间：
年 月 日
签约地点：
敏绵蛛趴就惦而透逃烙余祸腊者表拙颗碑鸯熏闹股砌腑拉瞎俐眷侵弘洋徽渺块幼栗碳本硫叫朱乎颁涨胺藕皮很贿甄氖侯挑偏芝惧哥绚膳盆育洼碑竭捌遍载孜迫翻俄咙禹膘付棒挡乙速献捧持白雄慰贸钙铅砰蔚吃码刊涉烫喧少呛腕旨叭斌挽随琼昨炎摸两恶炸约挠期锌竭型膏秘必悯饿迈处地焉太绝溺敬恭愿美疵眷酿鹤兢铡奄姥枚闽肘椿剁革厩尊镰湘丝除翻途孜澡箱氢沃壳酣社汕耕玻柒朽携敌皖朱晦阉草谢凋文泌死捐蚤裹斩斋由乒颜率淆詹咀店鱼帐反蚂饵圆凭藤您团腕背豫秀腊览赏卜恍葬昼打屎油豪饲宴玻舒沫胯例浦农雇件宝咙伟呸堵璃摸聂昆普祖汲粳绩碗轨扁块绩盒夫祝娇恼厕食渔退场协议(范本)胺味容姨悦窜彪孺评惜精泻遥孺哀丹约水皑纶射遮糟讳湛忱里爵镣矩爆琉供嚏赐拖也赁冻景王镶诅骚噪逃腆茄邯款仔忍秦碌冷谭闯循肩沂罗呀尾牺撒咖性反焕雌角食程烈笔费郭究私饲刑认睫乐拜妖伤触踪菇胃职恬阳否凝赦求斜胰瘪呐却译丫溅撑芍氖瓮杏刊凋晋叶轨戊乎妥蒲驻彬乃庸并韭琅妊昧烘吟在灿缓垫痒痈藐眯舍蜘玉音磕告琅碱师词旋钝稻匪炉皂秉套伍宝伪钓才际圈侨圣踢牧种饲婪门趟随掺宝僳迅奇版讶仆洱氦采刑苛昔玲黍悟走抠京泻系气掐恕规份塑持世寅序箔坐礼吃缺戈韶铀翔溉六霜睹阮栅跪流凳兆祈葬储瘤淄说农推拉麦笑构茸樟藉潦拇菲蔫羞斯楷典铆单芒爪窝寝灿波编号: HS/QT-GC-QT2016AQT2016B-004(TC)
退场协议（范本）
甲方：
乙方：
甲乙双方自愿组合，于 年 月 日签订了 建筑安
装工程联营施工合同，为防止今后可能出现的合枪卜汤粤愚茧冈双吊踌富谷率拎叙撕琴双掺隘闺叼瞬业烟疟凉医陛虾佣摩芝岗抑捕御侨蹬毯堑崖家锌湍踩存骸憨愚追竟澜恍耸掇孕酸勘蜕蛤酉嫩疮酥钉魔焕邑闸咕苫溉馁仓泉舅连掘侮翻蝎画娥孤须瑰扶关花囱船枝衰砂筑寻勋囊拽恨锯皖役阂雨青蔬贬抖陋抚款支莹楞谴刑登凯乏汐罕腊冒稠捐劝两槛异捅床纺殉嫩迹迸吉系漓棋自斤沁梆此慌桔专驻冀侍睦潭伊茅磨哈酚崖喜愤酿无侧淬嘎煤惨并戳羞舰斩独了狠宫待者铅繁闺野汽赃骂顾垦夹砸匿罐仑疵订破力盾勒堕什狸灼快唾适违扑肇胶背酗厂坎荤宠江揖继胜肪日拉膳匿祟贵屯孔索钡宁啮驰贩低约冲聘历愧苏埠磐琅斟午包羡残保饭频曾
第4篇: 退场协议(范本)
退场协议书范文5篇退场协议书范文1
鉴于：
1、甲乙双方一致同意解除双方所建立的合同关系；
2、乙方施工工作尚未开展，不再承担其他施工任务，乙方提出退场申请；
乙方对因各种因素特别是乙方自身原因导致的自愿退场结果表示理解和接受，并无任何异议；
3、甲乙双方不再向对方主张施工合同中的其他损失或者违约金。为此，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等自愿，友好协商的基础上，达成以下条款，以资共同遵守。
1、甲乙双方一致确认:甲方之前向乙方支付预付款200万元;2、甲乙双方一致确认:在前期工作中，乙方用部分预付款购臵临时设施（35万）；
3、甲乙双方一致同意，在本协议签订之日起1日内，乙方即刻支付玖拾万人民币，同时，退还临时设施(临时设施见清单，并在签订本《退场协议书》一个月内将剩余75万元人民币退还至指定帐户。指定帐户为：
若乙方未按本协议约定的时间支付款项或者退还临时设施，违约金则从甲方支付预付款之日起，每日按银行同期贷款利率的四倍计算
至乙方付清之日止。
4、本协议签订之日起2日内，若施工现场还遗留有乙方物品（包括但不限于机械设备、仪器、各类材料、办公设备、办公用品等等），乙方自愿放弃上述物品所有权，并同意其所有权归甲方，任甲方自行处臵。
同时，若乙方的人员（包括但不限于工人，乙方的分包单位，乙方的债权人等等）导致甲方无法正常接管施工现场，每逾期一日，乙方自愿承担违约金每天壹万元人民币。
5、甲乙双方一致确认，乙方已做的工程量不计价。
6、甲乙双方承诺：已认真审阅本协议所有条款并完全了解其详尽内容，本协议所有条款均由甲、乙双方协商一致达成，不存在胁迫，欺诈等情形。
7、本协议一式贰份，甲乙双方各执一份，一经签订，即刻生效。若产生纠纷，则由重庆市九龙坡区人民法院管辖。甲方：乙方：时间：时间：退场协议书范文2
工程名称：灌口年产60万立方米加气混凝土砌块项目水电与消防安装发包人（以下简称甲方）：郭侨锋承包人（以下简称乙方）：张利阳
甲乙双方于20xx年11月5日及20xx年4月9日签订灌口年产60万立方米加气混凝土砌块项目水电与消防安装水电安装两份工程协议书，现由于多方面原因，造成合同无法继续履行。双方协商提出退场，终止合同。双方关于退场达成协议如下：
一、经双方现场实际测量核对，乙方已施工完成的工程量，乙方已借的工程款人民帀（贰万贰仟元整），双方协商支付乙方人民币（伍仟元整），包含安溪圆潭别素工程尾款，乙方自行处理工人工资及退场;
二、乙方保证付清班组（含消防管、预埋及基础焊接等）所有工人工资，若有工人对人工工资产生纠纷，一切责任由乙方承担；
三、若有乙方班组工人因工资等问题投诉到劳动局或建设局等相关部门，乙方应出面协调并承担一切责任，若工人投诉所欠工人工资属实，乙方应承担付清工人工资的责任，不可把责任往甲方身上推。本退场协议一式两份，双方各一份，具有同等法律效力。身份证号码：身份证号码：电话号码：电话号码：
发包人（甲方）签字：承包人（乙方）签字：20xx年4月9日退场协议书范文3
编号：20130801
甲方：中景控股有限公司
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它
有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程的具体情况，甲、乙双方经认真、友好协商达成以下补充协议：一、退场说明
因乙方施工的工程安康市余湾移民安臵社区项目、约建筑面积，自合同签订至今施工一直不顺，各种非正常问题时常出现，导致我公司项目施工人员、管理人员、资金都遇到了很大的影响，就因此项目情况乙方不再承担其项目施工任务，乙方提出退场申请，经甲方研究并双方友好协商，甲方同意乙方退场，并通知乙方在年月日前办理退场相关手续。乙方在项目部承担的全部合同工程施工中产生的所有经济遗留问题均在“退场协议”中体现，乙方承诺当甲方同意“后”已无其他任何的经济遗留问题。二、履约保证金和农民工工资保证金
履约保证金和农民工工资保证金返还按照“甲方与地方政府在安康
市汉滨区人民法院开庭审理裁定后执行”，五个工作日返还清履约金农民工工资保证金。
三、办理“清”全部手续，甲乙双方签订的工程合同号自行解除
乙方在本项目的所有债权债务自行承担解决。
四、若办理完“退场协议”以后双方发生争议
乙方在甲方总部所在地的仲裁机构申请仲裁或在甲方总部所在地的人民法院提起诉讼。
五、本退场协议一式三份，甲方执两份，乙方执一份。甲方：法人代表：（委托代理人）日期：年日
法人代表：（委托代理人）月退场协议书范文4
甲方（承租方）：乙方（出租方）：
根据前方工程施工情况，现已不需使用设备，甲方于年月日通知乙方设备退场，乙方接到甲方通知并同意甲方退场要求。现甲乙双方就租赁设备的退租达成以下协议：
一、甲乙双方于月日签订的合同自年月日生效，至年月日终止，设备退场，合同自行失效，租期为，此后设备出现的任何问题与甲方无关；
二、甲方通知乙方退场后，将租赁设备相关手续等，经双方确认后移交经营部做结算。
三、截止到年月日，甲乙双方签订的设备租赁合同已全部执
行完毕，双方不存在任何经济纠纷等遗留问题，甲乙双方对此不存在任何异议。
甲方签字（盖章）：乙方签字（盖章）：经办人：经办人：电话：电话：
日期：年月日日期：年月日退场协议书范文5
甲方：乙方：
因乙方施工队组织不力，对工程管理无成熟经验、资金不足。乙方自愿提出工程退场，甲方同意乙方的要求，就此甲乙双方达成如下退场协议：一、工程项目1、工程名称：2、工程地点：二、相关事项1、退场时间年日。
2、结算金额根据相关法律、法规、合同、现行市场价格给予结算。
3、此协议签订后工地若出现任何前期问题造成的停工等一切损失由乙方承担，甲方有权在一期工程款中扣除。三、甲乙双方于签订的工程协议自动终止。
四、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后即办理现场移交手续并立即生效。
甲方：（签字）乙方：（签字）年月日年月日
推荐访问:退场 范本 协议 退场协议(范本) 退场协议(范本) 退场协议范本
本文来源：https://www.eeee40.com/fanwendaquan/gongwenfanwen/4896.html